华夏航空重庆基地飞机维修机库二期项目建设工程施工总承包
公开询价公告
1. 询价条件
本项目询价人(采购人)为华夏航空股份有限公司，建设资金来自业主自筹，项目出资比例为100%。项目已具备询价条件，现对华夏航空重庆基地飞机维修机库二期项目建设工程施工总承包进行公开询价。
2. 项目概况与公开询价范围
|
建设地点 |
重庆市渝北区航安路30号附近 |
|||
|
建设规模 |
||||
|
结构形式 |
机库大厅为钢筋混凝土柱子加钢网架屋盖结构； 附楼为钢筋混凝土结构。 |
总建筑面积 |
20177.5m2。其中：地上17866.34m2、地下2311.16m2 |
|
|
层数 |
地上 |
4层 |
高度 |
25m |
|
地下 |
1层 |
跨(高)度 |
最大跨度95m，平均跨度9m |
|
|
本建设项目为一个单体，由一个Ⅰ类维修机库和一个Ⅲ类喷漆机库及其附楼组成，其中： |
Ⅰ类维修机库：建筑面积约5037 平方米，地上共 1 层 |
|||
|
Ⅲ类维修机库：建筑面积约2095 平方米，地上共 1 层 |
||||
|
Ⅲ类维修机库的附楼：建筑面积约13045.5 平方米（地上共 4 层，建筑面积10734.34 平方米，地下共 1 层，建筑面积约2311.16平方米） |
||||
|
本次公开询价项目工程投资总额：人民币 16561.33 万元。 本次公开询价项目建安费估算金额：人民币 10065 万元。 |
||||
|
公开询价范围 |
本项目施工图所示之地基基础工程、主体结构及钢网架结构工程、建筑屋面及防水工程、建筑给排水工程、建筑电气工程、室内装饰工程、消防工程、弱电智能化综合布线（包含具有检测资质单位出具的福禄克测试报告）、室外工程和建筑外墙工程及岩土挡墙工程等，但施工图所示之机库大门、电梯、空调系统、新风系统、信息智能化设备、配电房设备、航车设备、喷漆设备、隔离区围界、环保治理设备及飞机维修专业设备除外。具体以发布的工程量清单为准。 |
|||
|
工期要求 |
计划工期 430 日历天（以开工报告为准），缺陷责任期为 24 个月，但防水工程（包括但不限于屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，具体见施工图及相关施工规范）的缺陷责任期为60个月。 |
|||
3. 响应人资格要求
3.1 本次询价要求响应人须具备以下条件：
3.1.1 本次询价要求响应人具备的资质条件：响应人须同时具备相关行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包壹级及以上，同时应具备市政公用工程施工总承包贰级及以上、建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上、消防设施工程专业承包贰级及以上带二维码标识的资质证书；
3.1.2 本次询价要求响应人具备的业绩条件：2014年1月1日（以竣工时间为准）起至响应截止之日止完成过合同金额在6000万元（其中钢结构专业工程金额不低于700万元）及以上的类似工程项目业绩至少1个；
3.1.3 响应人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，响应人拟派项目经理须具备建筑专业壹级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B本）且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。
3.1.4 响应人企业经营状况良好，没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；
3.1.5 响应人近3年（即2018年1月1日至响应截止日）在经营活动中没有重大违法记录（国家企业信用信息公示系统查询没有“行政处罚记录”、“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”）；
3.1.6 响应人近3年（即2018年1月1日至响应截止日）涉诉公布的裁判文书中没有因违反或不恰当履行与发包人签订的建设工程合同而被判决承担法律责任的情形（具体以中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn的查询结果为准，涉诉裁判文书的公布时间以中国裁判文书网载明的提交时间为准）；
3.1.7 响应人近3年（即2018年1月1日至响应截止日）没有因未履行生效法律文书而被列入失信被执行人名单（具体以中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/查询结果为准。响应人虽有查询记录但已全部履行完毕的除外，需提供法院的执行终结证明文件。）；
3.1.8 响应人近3年（即2018年1月1日至响应截止日）没有涉案金额在人民币100万元以上的劳资纠纷、侵权纠纷、其他非合同类纠纷而被判决承担法律责任的情形（具体以中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn的查询结果为准，涉诉裁判文书的公布时间以中国裁判文书网载明的提交时间为准）；
3.1.9 响应人及拟派项目经理近3年（即2018年1月1日至响应截止日）无行贿犯罪记录、无严重违约（具体以中国裁判文书网查询结果为准，网址http://wenshu.court.gov.cn）、无失信被执行情况记录（具体以中国执行信息公开网全国法院失信被执行人名单为准，网址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）。
3.1.10 响应人近3年（即2018年1月1日至响应截止日）无重大工程质量问题；
3.1.11 响应人未被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分、未被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单（具体以重庆市公共资源交易网查询结果为准，网址https://www.cqggzy.com/011/011002/011002002/second-page.html）；
3.1.12 响应人未被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务。
3.2 本次询价不接受联合体响应。
4. 询价文件的获取
4.1凡有意参加的响应人，请于2021年1月15日（北京时间，下同）9:00-2021年1月20日17:00，准备授权委托书1份、身份证复印件1份、营业执照复印件1份、公司简介及资质证书复印件、安全生产许可证复印件1份（所有复印件均需加盖响应人单位公章），将以上扫描件发送至邮箱shuiyh@chinaexpressair.com进行报名。报名邮件以“响应人名称-华夏航空机库2期总包公开询价项目报名文件”为主题,邮件正文内写清楚报名响应人名称、联系人及授权委托人的电话、邮箱地址。
4.2报名成功后，由采购人再行通知询价文件获取事宜。询价文件每份售价200元，售后不退，否则采购人有权拒绝接收其响应文件。
5. 响应文件的递交时间及询价时间
5.1 本项目不组织工程现场踏勘，由响应人自行踏勘工程现场。
5.2 响应文件递交时间：2021年 2月 2日8时30分至9时00分（北京时间）；
5.3响应截止时间和询价时间：2021年 2月 2日9时00分(北京时间)；
5.4响应文件送达地点（同询价地点）为：华夏航空股份有限公司，地址：重庆市江北国际机场航安路30号；
5.5逾期送达或者不按询价文件密封的响应文件，采购人有权拒收。
6. 发布公告的媒介
本次询价公告同时在华夏航空官网（https://www.chinaexpressair.com）、招标采购导航网（http://www.okcis.cn）上发布。
7. 联系方式
询 价 人：华夏航空股份有限公司
地 址：重庆市江北国际机场航安路30号
联 系 人：税月华
联系电话：023-67153222-8471
2021年1月